Скачать договор для печати

г. Можайск 

ДОГОВОР № _____ от «____» ________________20____ г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШАХТНОГО КОЛОДЦА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лукьяненко В.И., именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
и __________________________________________________________________________, паспорт серия _______ №_________, выданный ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству шахтного колодца, с правом досрочного завершения работ, по адресу: _________________________________________________________________________________

1.2.  По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания становится приложением к настоящему договору.

1.3.  Стоимость строительства шахтного колодца по настоящему договору определяется в пункте 5 настоящего договора.

1.4.  Сроки выполнения работ:

·        Начало работы устанавливается с «_____» _________ 20___ г.

·        Окончание работы и сдача её Заказчику   «_____»______________20____ г., с правом досрочного завершения.

1.5.  Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорным обстоятельствам).

2.      ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

2.1.  Доставить и разгрузить на объект материалы, необходимые для строительства шахтного колодца.

2.2.  Своевременно, качественно, квалифицированно и иным надлежащим образом выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.

2.3.  Приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ. В этом случае Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

2.4.  Исполнитель гарантирует столб воды при сдаче колодца (не менее двух колец воды), за исключением условий указанных в пункте 2.7.

2.5.  Исполнитель не берёт на себя обязательство на обеспечение желаемой Заказчиком скорости водопритока, за химический состав и свойства воды, так как это независящие от Исполнителя геологические обстоятельства.

2.6.  Прокачка колодца производится в день окончания работ, но не до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней).

2.7.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать:

 1) присутствие крупнообломочных грунтов (размерами более 50см во всех направлениях) из твердых горных пород (гранит, базальт и т.д.),

2) плывунов глубиной более двух колец,  или с притоком воды более 1000 л/ч.

3) при появлении болотного газа либо сероводорода.

2.8.   В случае возникновения вышеперечисленных независящих от Исполнителя обстоятельств, целесообразность проведения работ обсуждается с Заказчиком в индивидуальном порядке после полного расчета с Исполнителем за проделанный объём работ по копке колодца.

3.        ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

3.1.  Гарантировать Исполнителю наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании которых он заключает настоящий договор, в том числе отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных повлиять на выполнение условий настоящего договора.

3.2.   Не вмешиваться в производственную и технологическую деятельность Исполнителя.

3.3.  Предоставить Исполнителю свободную строительную площадку. В случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты.

3.4.   Принять заказанные и привезенные на объект материалы, и оплатить их сразу же в день доставки по договоренности сторон. В случаи платности либо не возможности проезда к месту строительства колодца либо применения спец - техники (тягачи, вездеходы ,трактора, снегоуборщики) Заказчик компенсирует понесенные   -   Исполнителем затраты.

3.5.  Если при производстве работ выяснится, что оплаченных Заказчиком материалов недостаточно для строительству шахтного колодца, в этом случае Исполнитель обязуется доставить необходимое количество колец при попутном рейсе.

3.6.  В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненную Исполнителем работу, с составлением акта приемки выполненных работ, и оплатить её полную стоимость в установленные настоящим договором сроки.

3.7.  Во всех случаях при не подписании Сторонами акта приемки выполненных работ и не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированных письменных возражений в течение 5-ти календарных дней от даты указанной на акте приемки, работы исполненные Исполнителем считаются выполненными надлежащим образом и подлежат оплате Заказчиком в течение 3-х рабочих дней.

4.      УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.  Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется совместно с Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за скорость водопритока, за химический состав и свойства воды.

4.2.  Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его, водоносный горизонт.

4.3.  В течение первых лет происходит формирование колодца, возможна осадка и подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением почвы (в том числе морозным пучением) а также осадка-провал гляняного замка. Как следствие происходит нарушение плотности (разрушение) швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного раствора в местах заложения (стыки колец и т.п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются;

4.4.  Уровень и состав воды в колодце являются показателями изменяемыми и зависят от многих причин. К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративные мероприятия в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются, за исключением уровня воды, указанного в п.2.4.настоящего договора;

4.5.  Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали, обусловленные допустимыми предельными отклонениями колец по размерам и форме, в т.ч. допустимыми отклонениями при монтаже (установке) колодезных колец. 

4.6.  В условиях «плывуна» работы ведутся только по взаимному согласованию сторон. Исполнитель обязуется предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях продолжения работ в условиях «плывуна», профилактических мероприятиях и правилах эксплуатации колодца на «плывуне».

5.      СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

5.1.  Расчёт стоимости строительства колодца.

5.2.  Стоимость  материалов и их доставки определяется из расчета __________ руб.  за кольцо.

5.3.                       Стоимость земляных работ и монтажа колодца определяется из расчета ______________руб.  за кольцо. В стоимость верхнего кольца входит его установка и монтаж, проходка по водоносному горизонту, заделка швов колодца.

5.4.                       При проходке глинистых грунтов, с включением крупного обломочного материала, валунов (свыше 50 см.),  известковых — даламитовых плит, проходка которых постоянно требует применения лома, перфораторов, бетоно - лома и соответственно больших физических и временных затрат, стоимость работ в данном интервале цена  увеличивается до 200% за кольцо.

5.5.                       Цена домика на колодец  ____________.

5.6.                       Стоимость устройства доного фильтра ______________________________________

 

5.7.                       Предоплата в сумме ___________________________.

5.8.                       Примерная стоимость колодца  __________________.

5.9.                   Скобирование и крепёж колец  __________________.

5.10.                      В стоимость железобетонных колец и работ включено:

·                    Доставка железобетонных колец с замком (высота ______ м., внутренний диаметр 1.0 м);

·                    Копка колодца;

·                    Установка колец в шахту;

 

      Герметизация колодца _____________________.

 

5.11.                      Оплата по настоящему договору производится как наличным, так и без наличным путем перевода на расчетный счет исполнителя.

5.12.                      При просрочке оплаты или не полной оплаты надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы Заказчик выплачивает Исполнителю штраф из расчёта 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.13.   В случае не оплаты надлежащим образом выполненной и принятой Заказчиком работы, Заказчик компенсирует Исполнителю затраты по демонтажу и транспортировке неоплаченных материалов по расценкам исполнителя.

5.14.   Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.

6.        ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств;

6.2.  Настоящий договор прекращается:

·        по соглашению сторон;

·        по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором.

6.3.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.4.  Гарантия сроком 12 месяцев соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а также при выполнении Заказчиком всех условий данного договора и условий эксплуатации колодца;

6.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6.6.  Все возникающие при исполнении настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров и соглашением сторон.

6.7.  В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7.        Гарантийные обязательства

7.1.Срок гарантии на Объект 12 месяцев при условии полной оплаты Заказчиком  выполненных Подрядчиком работ.

7.2. Уровень воды для нормального пользования колодцем.

7.3. Гарантия не распространяется в случаях:
-    повреждений/изменений, возникших в
результате несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации водозаборного колодца;
-    ремонта или изменения внутреннего устройства колодца, проведенного Заказчиком самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц;
-    неправильного или несогласованного с Подрядчиком монтажа дополнительного оборудования в колодце либо непосредственно вблизи колодца, повлекшего нарушение функционирования колодца и/или невозможность его дальнейшей эксплуатации;
-    механических повреждений конструкции колодца, причиненных оборудованием Заказчика или третьими лицами, а также неаккуратной эксплуатацией Заказчиком колодца.

 К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

1.     Акт приёмки выполненных работ;

Адреса и реквизиты сторон:

 

Исполнитель И П:                                                                                 Заказчик:

 

Ф.И .О _______________________________       Ф.И.О           ___________________________________

                                                                                                

 

_____________________________________                             ___________________________________

 

ИНН ________________________________                            Паспорт ____________________________

 

ОГРНИП_____________________________                           Проживающий по адресу ______________

 

Р/С __________________________________                          ____________________________________

 

Адрес

 

_____________________________________                       Телефон ______________________________


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А К Т

                              ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

   К договору на устройство колодца № ______ от «___»___________20___г

«Подрядчик» Лукьяненко В.И. и «Заказчик»___________________, составили настоящий акт приемки выполненных работ, «______»_______________ 20____г. о том, что «Подрядчиком» выполнены работы по строительству шахтного колодца.

Акт подтверждает, что все работы проведены согласно требованиям, и выполнены в полном объеме. Претензий по выполненной работе не имеется.

Количество закопанных колец составило по факту __________

Уровень воды в колодце на момент сдачи работ заказчику составил __________ колец.

Поле для записи отзывов и претензий (если они есть):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Стоимость подлежащих оплате работ составляет ________________________

_____________________________________________________________________

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок гарантии качества выполненных работ по строительству шахтного колодца устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением :

случаев повреждения или загрязнения его со стороны третьих лиц

условий, предусмотренных п.4 Договора

Стороны:

Заказчик: /______________/___________________

Подрядчик: /_____________/_________________